监理工程师土建控制试卷

基本信息：

姓名：
姓名：
网校账号：
网校账号：

1.下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。

A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务

B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

D.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

2.关于工程监理单位的说法，正确的是（）。

A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理

B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理

C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位

D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场

3.建设工程质量特性中，可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。

A.满足使用目的的各种性能

B.完成规定功能的能力

C.满足规定功能要求的使用年限

D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度

4.下列有关项目可行性研究的表述中，正确的是（）。

A.使项目的建设充分反映业主的意愿

B.直接影响项目的决策质量和设计质量

C.决定工程质量的关键环节

D.决定了设计意图能否体现

5.工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（）。

A.可行性研究阶段

B.决策阶段

C.设计阶段

D.保修阶段

6.《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.县

B.区

C.市

D.省

7.某工程已具备竣工条件，2020年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。

A.2020年3月2日

B.2020年3月7日

C.2020年3月20日

D.2020年3月31日

8.收到建设工程竣工报告后，应当由（）组织有关单位进行竣工验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

9.工程项目质量控制中，设计交底通常由（）来组织。

A.设计单位

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位

10.在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（）。

A.领导力

B.战略导向

C.社会责任

D.系统管理

11.“卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程。”，这体现的卓越绩效模式的价值观是（）。

A.战略导向

B.社会责任

C.学习、改进与创新

D.系统管理

12.在频数分布直方图中，纵坐标表示（）。

A.影响产品质量的各因素

B.产品质量特性值

C.不合格产品的频数

D.质量特性值出现的频数

13.直方图可以用来描述质量的分布状态，当直方图呈左（或右）缓坡型时，主要是由于（）造成的。

A.组距确定不当

B.操作中对上限（或下限）控制太严

C.数据混淆

D.有意识去掉下限以下数据

14.某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。

A.2

B.6

C.1

D.5

15.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

16.在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。

A.承压板周围的土侧向挤出少量土时

B.沉降S缓慢增大

C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定

D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06

17.数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（）。

A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差

B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好

C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好

D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差

18.下列有关变异系数的描述，正确的是（）。

A.变异系数是用标准差除以极差得到的相对数

B.变异系数越小，说明分布集中程度高

C.变异系数越大，说明均值对总体的代表性越好

D.变异系数适用于均值有较小差异的总体之间离散程度的比较

19.下面这组数据“23、29、20、32、23、21、33、25”的中位数是（）。

A.23

B.24

C.25

D.27

20.项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。

A.±2%

B.±5%

C.±10%

D.±15%

21.在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单位提交（）。

A.监理勘察规划

B.监理勘察方案

C.勘察成果评估报告

D.勘察成果修改报告

22.下列关于箍筋的说法，正确的是（）。

A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩

B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°

C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°

D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩

23.（）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.咨询单位

24.根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.监理规划

B.施工组织设计

C.工程暂停令

D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案

25.根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.造成拖延的责任方

26.检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。

A.工程监理规范

B.工程技术规程

C.专业验收规范

D.质量验收统一标准

27.下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的要求表述不正确的是（）。

A.城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织

B.建设单位应对验收组主要成员资格进行核查

C.建设单位应制定验收方案

D.建设单位应当在单位工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构

28.在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（）。

A.收集有关资料

B.现场调查研究

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素

29.某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成3000万元的直接经济损失，8人重伤，这一事故属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

30.在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（）处理。

A.返工

B.补强

C.不做

D.修补

31.工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。

A.抓紧整改、早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

32.设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是（）。

A.质量责任制

B.制造检验技术标准

C.工序交接检查验收记录

D.设计变更记录

33.下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。

A.研究试验费

B.工程保险费

C.供水、供电管线安装费

D.室外管道铺设费

34.按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（）中列支。

A.建筑安装工程材料费

B.建筑安装工程企业管理费

C.建筑安装工程规费

D.工程建设其他费用

35.某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。

A.4720.00

B.4677.48

C.5184.77

D.5279.90

36.某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。

A.1300

B.1600

C.1900

D.2000

37.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（　）。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009

38.我国现行建设工程总投资构成中流动资金属于（）。

A.建设投资

B.动态投资

C.静态投资

D.流动资产投资

39.筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。

A.规模适宜原则

B.时机适宜原则

C.经济效益原则

D.结构合理原则

40.在现金流量图中，现金流量发生的时间点是按照（）确定的。

A.年初时点

B.权责发生时点

C.资金收付的时间点

D.年末时点

41.某企业计划年初投资200万元购置新设备以增加产量。已知设备可使用6年，每年增加产品销售收入60万元，增加经营成本30万元，设备报废时净残值为20万元。对此项投资活动绘制现金流量图，则第6年末的净现金流量可表示为（）。

A.向下的现金流量，数额为50万元

B.向上的现金流量，数额为30万元

C.向上的现金流量，数额为50万元

D.向下的现金流量，数额为30万元

42.下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。

A.投资收益率

B.资产负债率

C.利息备付率

D.内部收益率

43.某项目各年净现金流量如下表。设基准收益率为10%，则该项目的净现值和静态投资回收期分别为（）。

年份	0	1	2	3	4	5
净现金流量（万元）	－160	50	50	50	50	50

A.32.02万元，3.2年

B.32.02万元，4.2年

C.29.54万元，4.2年

D.29.54万元，3.2年

44.某项目应用价值工程原理进行方案择优，各方案的功能系数和单方造价见下表，则最优方案为（）。

方案	甲	乙	丙	丁
功能系数	0.202	0.286	0.249	0.263
单方造价（元/m2）	2840	2460	2300	2700

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案

45.民用建筑设计评选应围绕（），从规划控制、场地设计、建筑物设计、室内环境、建筑设备等方面展开。

A.规划设计方针和要求

B.建筑设计方针和要求

C.土地设计方针和要求

D.征收设计方针和要求

46.下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是（）。

A.单位建筑工程概算

B.安装工程概算

C.铺底流动资金概算

D.设备购置费用概算

47.某建设项目工程费用6800万元，其他费用1200万元，预备费500万元，建设期贷款利息370万元，铺底流动资金710万元。预计在建设中原房屋拆除变现收入100万元，试车收入大于支出金额150万元，则该项目总预算为（）万元。

A.9580

B.9330

C.9680

D.9430

48.根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格（）以上，由发包人承担其涨价风险。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

49.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。

A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价

B.投标人的投标报价可以低于工程成本

C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标

D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制

50.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于编制招标控制价的说法正确的是（）。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用

D.暂估价中的材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价

51.某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。在其基础工程施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包人索赔的工期和费用分别为（）。

A.4天，750元

B.4天，450元

C.4天，0元

D.2天，0元

52.对混凝土构筑物的体积进行计量，应该采用的方法为（）。

A.估价法

B.断面法

C.图纸法

D.分解计量法

53.下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。

A.安全文明施工费

B.按单价计算的措施项目费

C.按总价计算的措施项目费

D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费

54.某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程实体损失15万元。承包方受伤人员医药费5万元，施工机具损失10万元，施工人员窝工费3万元，工程清理修复费5万元。承包人及时向项目监理机构申请索赔，并附相关证明材料，则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.20

B.23

C.25

D.33

55.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.投标控制价

56.某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。

A.投资偏差为10万元

B.进度偏差为30万元

C.投资绩效指数为1.07

D.进度绩效指数为0.89

57.在建设工程进度控制计划体系中，投资计划年度分配表在工程项目中的作用是（）。

A.以便各部门按统一口径确定工程项目控制投资和进行管理

B.以便预测各个年度的投资规模

C.明确各个项目的按期投产

D.以便分年度计划

58.在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制（）。

A.工程项目总进度计划

B.周（旬）施工作业计划

C.监理进度计划

D.分部分项工程施工进度计划

59.在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。

A.当地气候条件

B.物资供应量

C.施工方案

D.工作项目划分的粗细程度

60.在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（）。

A.不合理的施工方案

B.不明的水文气象条件

C.向有关部门提出各种申请审批手续的延误

D.设计内容不完善，规范应用不恰当

61.某五层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分为3个施工段，则总工期为（）天。

A.25

B.40

C.85

D.100

62.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。

A.20

B.21

C.22

D.23

63.在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。

A.异步距异节奏流水施工

B.异节拍流水施工

C.异节奏流水施工

D.固定节拍流水施工

64.某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。

A.工作A和工作D

B.工作C和工作D

C.工作A和工作E

D.工作C和工作E

65.某工程有3个施工过程，依次为：钢筋→模板→混凝土，划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是（）。

A.模板Ⅰ→混凝土Ⅰ

B.模板Ⅰ→钢筋Ⅰ

C.钢筋Ⅰ→钢筋Ⅱ

D.模板Ⅰ→模板Ⅱ

66.某工程单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），下列说法错误的是（）。

A.工作E是非关键工作

B.工作B的自由时差为0

C.工作D的总时差为2天

D.工作F的最迟开始时间为21天

67.某工程单代号搭接网络计划（时间单位：天）如下图所示，其中B和D工作的最早开始时间是（）。

A.4和4

B.6和7

C.2和0

D.2和2

68.在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为2天和6天，则该工作实际上最早应从开工后（）。

A.第2天上班时刻开始，第6天下班时刻完成

B.第2天上班时刻开始，第7天下班时刻完成

C.第3天上班时刻开始，第6天下班时刻完成

D.第3天上班时刻开始，第7天下班时刻完成

69.在某工程网络计划中，工作H的最早开始时间为第7天，持续时间为8天；工作H有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第18天、第19天和第17天，最迟开始时间分别为第20天、21天和第23天，则工作H的总时差和自由时差分别为（）天。

A.5；2

B.5；5

C.4；2

D.11；8

70.在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（）。

A.必定影响其紧后工作的最早开始时间

B.必定变为关键工作

C.不会影响其后续工作的正常进行

D.不会影响工程总工期

71.下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。

A.资源使用量最小条件下的合理工期安排

B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排

D.工期固定条件下的资源均衡安排

72.某工程实际施工进度与计划进度横道图如下图所示，可以看出错误的表述是（）。

A.该工作提前1周完成

B.在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量

C.第4周停工1周

D.在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%

73.通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）。

A.不改变工作之间的逻辑关系

B.加大资源投入

C.该工作有足够的自由时差

D.该工作的总时差满足要求

74.在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

75.进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。

A.实际进度数据的加工处理

B.定期收集反映工程实际进度的有关数据

C.现场实地检查工程进展情况

D.定期召开现场会议

76.承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。

A.赔偿误期损失

B.被拒签付款凭证

C.被取消承包资格

D.被追回工程预付款

77.监理工程师编制的施工进度控制工作细则所包括的内容之一是（）。

A.施工图的完成时间

B.施工机械进场时间安排

C.施工进度控制人员的职责分工

D.施工资源需求进度计划表

78.工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量

79.在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。

A.项目组成

B.计划期

C.承包单位

D.施工阶段

80.编制物资供应计划的一般程序分为（）。

A.计划阶段和实施阶段

B.准备阶段和编制阶段

C.计划阶段和控制阶段

D.计划阶段和编制阶段

81.县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列的措施包括（）。【多选题】

A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

B.要求被检查的施工单位财务流水明细

C.进入被检查单位的施工现场进行检查

D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

E.发现有影响工程质量的问题时，对责任人处以拘留

82.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。【多选题】

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

83.下列属于工程监理单位质量管理体系建立和实施过程中质量体系运行与改进的有（）。【多选题】

84.在质量管理中，直方图的用途有（）。【多选题】

A.分析判断产品的质量状况

B.估算施工生产过程总体的不合格率

C.评价过程能力

D.分析生产过程是否稳定

E.控制生产过程质量状态

85.钢筋的主要力学试验包括（）。【多选题】

86.工程勘察管理服务是指工程监理单位根据建设单位的要求对于工程勘察活动的管理，下列属于工程监理单位勘察质量管理主要工作的有（）。【多选题】

A.协助建设单位编制工程勘察任务书

B.协助建设单位选择工程勘察单位

C.签订工程勘察合同

D.审查勘察单位提交的勘察方案

E.检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格

87.完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志，并由（）签字。【多选题】

88.项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将（）作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。【多选题】

A.影响工程主体结构安全的部位

B.完工后无法检测其质量的部位

C.返工会造成较大损失的部位

D.施工工序复杂的部位

E.采用新工艺、新方法的施工部位

89.巡视检查的要点中，下列（）属于对装饰装修工程的检查。【多选题】

A.检查原材料、构配件的采购和堆放是否符合施工组织设计

B.检查基层处理是否合格，是否按要求使用垂直、水平控制线

C.检查需要进行隐蔽的部位和内容是否已经按程序报验并通过验收

D.检查细部制作、安装、涂饰等是否符合设计要求和相关规定

E.检查各专业之间工序穿插是否合理，有无相互污染、相互破坏现象

90.项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。【多选题】

91.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按（）划分。【多选题】

92.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于检验批质量验收合格条件的有（）。【多选题】

A.主控项目的质量经抽样检验合格

B.—般项目的质量经抽样检验合格

C.具有完整的质量验收记录

D.具有完整的施工操作依据

E.观感质量应符合要求

93.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，下列验收层次中包括观感质量验收项目的有（）。【多选题】

94.工程质量事故的实况资料是找出质量事故原因和确定处理对策的基础，它主要来自（）。【多选题】

A.施工单位的质量事故调查报告

B.监理单位对事故成因的分析报告

C.项目监理机构所掌握的质量事故相关资料

D.工程质量事故调查组的事故分析会议记录

E.有关的技术文件和档案

95.下列工程质量事故处理依据中，属于合同及合同文件内容的有（）。【多选题】

96.下列关于设备采购的质量控制，说法正确的有（）。【多选题】

A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准

C.市场采购设备，主要用于大型非标准设备的采购

D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

97.项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有（）。【多选题】

98.按照费用构成要素的规定，建筑安装工程费用的组成内容中，应该包括（）。【多选题】

99.下列费用中，属于建筑安装工程施工机具使用费的有（）。【多选题】

100.与未来企业生产经营有关的其他费用中，联合试运转费包括（）。【多选题】

101.下列有关财务评价指标的表述中，正确的有（）。【多选题】

A.当投资收益率小于基准投资收益率，则方案在经济上不可行

B.资本金净利润率指标，引入净利润而非总利润指标计算

C.若静态投资回收期大于基准投资回收期，则项目在经济上是可行的

D.静态投资回收期相比动态投资回收期，未考虑投资回收之后的情况

E.财务净现值指标不能直接说明在项目运营期各年的经营成果

102.在价值工程的应用中，可用于方案创造的方法有（）。【多选题】

103.下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有（）。【多选题】

104.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，其他项目清单的暂估价中，需要列出单价的有（）。【多选题】

105.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，审核投标报价时关于其他项目费的审核说法正确的有（）。【多选题】

A.暂估价可以变动和更改

B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

C.暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价

D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价并计算计日工金额

E.总承包服务费应根据招标人要求确定

106.工程计量时，发包人应予以计量的工程量有（）。【多选题】

A.有缺陷工程的工程量

B.工程量清单中的工程量

C.承包人超出设计图纸和设计文件要求所增加的工程量

D.工程变更导致增加的工程量

E.承包人原因导致返工的工程量

107.在分部分项工程费中，承包人可以索赔的人工费，包括（）。【多选题】

A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费

B.法定增长的人工费

C.设计变更导致的人员窝工费

D.因雨季停工后加班增加的人工费

E.完成额外工作增加的人工费

108.FIDIC合同条件下，承包人只能索赔费用的有（）。【多选题】

109.在建设工程进度控制计划体系中，以下属于由建设单位编制的进度计划的有（）。【多选题】

110.与横道图相比，网络图具有以下主要特点（）。【多选题】

A.网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

B.通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作

C.通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间

D.网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整

E.比横道图直观明了

111.监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括（）。【多选题】

A.协助业主确定工期总目标

B.办理工程立项审批或备案手续

C.办理建筑材料及设备订货手续

D.调查和分析环境及施工现场条件

E.编制施工图出图计划

112.在对建设工程实施全过程监理的情况下，监理总进度计划的制定依据包括（）。【多选题】

113.下列选项中，属于累加数列错位相减取大差法基本步骤的有（）。【多选题】

A.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列

B.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加

C.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减

D.在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距

E.在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距

114.建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。【多选题】

A.各专业工作队不能在施工段上连续作业

B.相邻施工过程的流水步距不尽相等

C.各施工段的流水节拍相等

D.专业工作队数等于施工过程数

E.施工段之间没有空闲时间

115.工期优化时，选择压缩对象宜考虑的因素有（）。【多选题】

A.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作

C.有充足备用资源的工作

D.缩短持续时间所需增加的工程量最少的工作

E.有充足劳动力的工作

116.关于网络图关键路线正确的说法有（）。【多选题】

A.双代号网络图中持续时间最长的线路是关键线路

B.双代号网络图中由关键节点连接而成的线路是关键线路

C.双代号时标网络图中自始至终没有虚箭线的线路是关键线路

D.单代号网络图中自始至终LAG=0的线路是关键线路

E.单代号网络图中总时差最小的工作组成的线路是关键线路

117.某工作计划进度与实际进度如下图所示，下列说法中正确的有（）。

【多选题】

A.第1天至第2天的实际进度为匀速进展

B.工作的计划进度为匀速进展

C.工作的实际进度拖后1天

D.第8天实际完成工作量与计划完成工作量相同

E.工作实际进展中累计停工1.5天

118.某工程双代号时标网络计划执行到第5周和第11周时，检查其实际进度如下图前锋线所示，由图可以得出的正确结论有（）。

【多选题】

A.第5周检查时，工作D拖后1周，不影响总工期

B.第5周检查时，工作E提前1周，影响总工期

C.第5周检查时，工作F拖后2周，不影响总工期

D.第11周检查时，工作J提前2周，影响总工期

E.第11周检查时，工作H拖后1周，不影响总工期

119.下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有（）。【多选题】

A.异常恶劣的气候条件

B.属于承包单位自身以外的原因

C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差

D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起

E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间

120.下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，正确的有（）。【多选题】

A.不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务

B.承包单位不承担任何责任和义务

C.监理工程师可以提出建设性意见

D.监理工程师可以干预承包单位的进度安排

E.监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料

问卷星提供技术支持