请输入您的标题

1、工程项目建设程序是指工程项目从（） 、设计、施工到竣工验收、投生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序。
2、2020 年 1 月 15 日，某住宅工程竣工验收合格，则办理竣工验收备案的截止时间是
3、工程造价咨询企业跨省、 自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起(        ) 日内到建设工程所在地省、 自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
4、某大型商场的桩基础工程属于以下哪一类工程
5、为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时 ”。这里的“三同时 ”是指主体工程与环保措施工程要(        )。
6、工程施工合同应当采用(        )。
7、建设工程项目按其建设性质不同，可分为(        )。
8、工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是(        )
9、对于工程造价管理部门而言，(        )是监督、检査执行定额标准、合理确定工程造价测算造价指标及审查招标工程招标控制价的重要依据。
10、承包商如果在施工中发现图纸错误或其他问题需要进行变更，应首先通知(        )经同意或通过变更程序后再进行变更。
11、下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是(        )。
12、施工成本的常用预测方法是(        )。
13、预算定额中人工工日消耗量应包括(        )。
14、(        )是指在初步设计阶段，在投资估算的控制下，由设计单位根据初步设计图纸、概算定额或概算指标、各项费用定额或取费标准，建设地区自然、技术经济条件和设备、材料预算价格等资料，编制和确定建设项目从筹建至竣工交付生产或使用所需全部费用的经济文件。
15、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是
16、住宅小区规划中影响工程造价的主要因素有(        )。
17、如果发包人提出的工程变更，因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人(        )不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权提出并得到合理的费用及利润补偿。
22、设计概算审查的常用方法不包括(        )。
23、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是(        )。
24、以下各项中通常不能作为企业管理费的计算基础的是(        )。
25、当工程项目由若干个单项工程组成时，单项工程综合概算中的内容应该包括(        )。
26、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是(        )。
27、以下项目中属于其他项目的是(        )。 B、C、D属于安全文明施工费
28、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用(        )。
29、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经(        )确认后作为结算依据。
30、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的(        ) 以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。
31、采用三阶段设计的建设项目，扩大初步设计阶段必须编制(        )。
32、下列项目竣工财务决算说明的内容，一般在项目概况部分予以说明的是
33、关于工程量清单方式招标的工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是(        )。
34、按照《中华人民共和国建筑法》规定，以下说法正确的是(        )。
35、某建设项目递交投标文件的截止时间为 2019 年 3 月 1 日上午 9 点，某投标人由于交通拥堵于 2019 年 3 月 1 日上午 9 点 5 分将投标文件送达，开标当时的正确做法是(        )。
36、工程量清单在招标投标活动中，是对招标人和投标人都具有(        ) 的重要文件
37、政府投资的水利、 电力铁路等项目基本属于(        )。
38、根据我国现行规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或不予资质许可，并给予警告。申请人在(        )年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。
39、在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是
40、缺陷责任期一般为(        )年，最长不超过(        )年， 由发承包双方在合同中约定
41、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 4000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10% ,贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为(        )万元。 (4000/2*10%+4000+2000/2)*10%=520
42、项目后评价的基本方法是(        )。
43、竣工决算的费用组成不包括(        )。
44、下列不属于建设用地费的是(        )。
45、根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201) ，工程缺陷责任期(        )起计算。
46、工程施工所需使用的仪器、仪表的推销及维修费用属于(        )。
47、关于设计概算，只有一个单项工程的项目，按(        )概算编制形式编制:两个及以上单项工程的项目，按(        )概算编制形式编制。
48、(        )是指施工单位按照国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要 求，对已竣工验收的建设工程在规定的保修期限内，进行维修、返工等工程。
49、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，区别不同情况实行(        )。
50、下列属于施工成本中的间接成本的是(        )。
51、以下不属于《工程建设项目施工招标投标办法》规定的投标文件内容的是(        )。
52、已知某进口工程设备离岸价 FOB 为 50 万美元，美元与人民币汇率为 1:8 ，银行财务费为0.2%，外贸手续费为 1.5%，关税税率为 10%，增值税率为 17%。若该进口设备抵岸价为586.7 万元人民币，则该进口设备关税完税价格为(        )万元人民币。 FOB=50*8=400万人民币 银行财务费=400*0.2%=0.8 设关税完税价格为P，关税=P*10%=0.1P 增值税=(P+关税)*17%=P*1.1*17%=0.187P 抵岸价=P+0.8+0.015P+0.1P+0.187P=586.7 P=450
53、下列关于预算单价法编制施工图预算的基本步骤排序正确的是(        )。 ①划分工程项目和计算工程量;②工料分析;③计算主材费(未计价材料费);④编制前的准备工作;⑤了解施工组织设计和施工现场情况;⑥熟悉图纸和预算定额以及单位估价表;⑦按费用定额取费;⑧计算汇总工程造价;⑨套单价计算直接工程费。
54、流动资产主要考虑(        )。
55、下列不属于设备和工程量计算依据的是(        )。
56、下列不属于概算指标编制依据的是(        )。
57、按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是(        )。
58、缺陷责任期从(        )起计。
59、施工单位不仅要编制专项施工方案，而且需要组织专家进行论证、审查的工程是(        )。
60、BIM 技术在建筑工程造价全过程管理中应用的优越性不包括(        )。
61、BIM 的价值不包括(        )。
62、BIM 的特点不包括(        )。
63、BIM 给造价行业带来的优势不包括(        )。
64、在有关建设单位质量责任的表述中，建设单位不得(        )。
65、下列各项不属于直接成本计划主要内容的是(        )
66、工程造价控制的关键在于(        )阶段。
67、某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层， 甲方代表指示乙方配合进行地质复査，共用工 10 个工日，地质复查和处理费用为 4 万元，同时工期延长 3 天，人员窝工 15 工日。若用工按 100 元/工日、窝工按 50 元/工日计算，则承包方可就该事件索赔的费用是(        )元。
68、相对而言，施工机械价格信息中对于工程计价更为重要的是(        )。
69、一般住宅单元以(        )个住宅单元、房屋长度(        )m 较为经济。
70、国外运输保险费的计算公式是(        )。
71、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包单位资质等级的说法，正确的是(        )。
72、在计算预算定额人工工日消耗量时，含在人工幅度差内的用工是(        )。
73、在可行性研究阶段建设期利息估算中，建设期利息按(        )×年利率计算。
74、某新建项目，建设期为 3 年，分年均衡进行贷款，第一年贷款 1000 万元，第二年贷款1800 万元，第三年贷款 1200 万元，年利率为 10% ，建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为(        )万元。 1000/2*10%=50 (1000+50+1800/2)*10%=195 (1000+50+1800+195+1200/2)*10%=364.5 50+195+364.5=609.5
75、工程造价信息需要经常不断地收集和补充更新，这体现了工程造价信息的(        )特点。
76、项目成本编制时，当项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分时，可采用
77、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为 3600 元/m2 。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每 100m2 该类建筑中铺贴地面面积为 50m2 。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为 128 元/m3 、190 元/m2 。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为 25%，则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为(        )元/m2 地板差价:190-128=62 每100㎡地面差价:50*62=3100 每100㎡综合费用:3100*25%=775 造价指标:3600+3100/100+775/100=3638.75
78、根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是(        )。
79、关于施工图预算的含义，下列说法中不正确的是(        )。
80、已知某建筑工程施工合同总额为 8000 万元，工程预付款按合同金额的 20%计取，主要材料及构件造价占合同额 50%。预付款起扣点为(        )万元。
81、下列对于建设期贷款利息概念的表述，正确的是(        )。
82、甲、乙两家承包公司组成联合体共同投标一体育馆工程项目并中标，则(        )
83、以下关于 Partnering 模式的说法，正确的是(        )。
84、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中(        )为分部工程顺序码。
85、某在建综合市场工程因故于 2018 年 6 月 5 日中止施工，根据中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位应当在(        )前向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。
86、施工承包单位成本管理最基础的工作是工程项目(        )。
87、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是(        )。
88、下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是(        )。
89、甲公司中标成为某写字楼工程合法的施工总承包人。该工程分为基础工程、主体结构工程、暖通水电工程三个部分，甲公司选择了几家符合资质条件的工程公司，经项目业主认可，拟按下列方案之一进行分包。其中，《中华人民共和国建筑法》不允许的方案是(        )。
90、采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是(        )。
91、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是(        )。
92、下列选项中属于工程造价咨询业务范围中的建设合同价款确定的是(        )。
93、某公司拟建设高层写字楼，为取得建筑工程施工许可证，该公司向市建设行政主管部门提交的施工图纸及技术资料应当(        )。
94、投资估算在初步可行性研究阶段，误差率在(        )以内;而在方案设计，误差率在(        )以内。
95、《中华人民共和国建筑法》规定的建筑工程发包方式为(        )
96、某建设项目建设期为 3 年，各年分别获得贷款 2000 万元、4000 万元和 2000 万元，贷款分年度均衡发放，年利率为 6%，该建设期利息只计息不支付，建设期第二年应计贷款利息为(        )万元。 (2000/2*6%+2000+4000/2)*6%=
97、下列不属于工程量清单计价基本程序的是(        )。
98、下列关于预算定额编制原则的说法中，错误的是(        )。
99、(        )是在项目决策前的可行性研究和评估过程中，采用现代化经济分析方法，对拟建项目计算期(包括建设期和生产经营期)内投入产出等诸多经济因素进行调查、预测、研究、计算和论证，选择推荐最佳方案作为决策的重要依据。
100、某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件: 因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工 2 天，隐蔽工程复检合格; 因异常恶劣天气导致工程全面停工 3 天; 因季节大雨导致工程全面停工 4 天。则承包商可索赔的工期为(        )天。
101、二级注册造价工程师的执业范围不包括(        )
102、工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，以及应付的其他进度款，在专用条款中约定，工程进度款支付方式是(        )。
103、建筑工程实物工程量人工价格信息是以(        )为对象，反映了单位实物工程量人工价格信息。
104、竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资造价的书面总结文件是(        )。
105、审查工程设计概算时，总概算投资超过批准投资估算(        )以上的，需重新上报审批。
106、某建设单位 2019 年 4 月 5 日申请办理施工许可证，施工许可证载明的时间是同年 6 月8 日，6 月 20 日办证机关电话通知前来领证，6 月 25 日建设单位领了施工许可证，施工许可证有效期从(        )开始计算。
107、在工业工程项目中，一般来说建筑物平面形状越简单，它的单位面积造价(        )。
108、以下不属于工程变更的范围和内容的有(        )。
109、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是(        )
110、根据《中华人民共和国合同法》，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是(        )。
111、在确定计价定额中的利润时，不可作为计算基础的是(        )。
112、甲、乙两家建筑公司组成了一个联合体投标并中标。甲、乙的共同投标协议约定:如果在施工过程中出现质量问题而遭遇业主索赔，各自承担索赔额的 50% 。施工中由于乙所用技术不当出现了质量问题而遭到业主 20 万元的索赔。以下说法不符合法律规定的是(        )。
113、关于工程造价指数中不同类别的指数，下列说法正确的是(        )。
114、当投标文件的副本和正本不一致时，(        )。
115、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是(        )
116、工程造价文件涉及整个程序，工程计价也需要在不同阶段多次进行，体现了计价的(        )特征。
117、关于投标的说法，错误的是(        )。
118、根据我国《中华人民共和国建筑法》规定，下列表述中正确的是(        )。
119、下列费用中不属于价差预备费的内容是(        )。
120、投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是(        )
121、下列属于质量指标指数的是(        )。
122、在对某工程项目监理过程中，工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求，工程监理人员应当(        )。
123、下列关于工程造价指数中，按照采用的基期不同分类的是(        )。
124、已知某进口设备货价为 500 万美元，银行外汇牌价为 1 美元=6.0 元人民币，该设备运费率为 10%，运输保险费率为 5%，关税税率为 20%，则该进口设备关税完税价格为(        )万元。 500*6=3000万元人民币 运费:3000*10%=300 运输保险费:(3000+300)/(1-5%)*5%=174万元 完税价格:3000+300+174=3474
125、已知某项目建筑安装工程费为 2000 万元，设备购置费 3000 万元，工程建设其他费 1000万元，若基本预备费费率为 10% ，项目建设前期为 2 年，建设期为 3 年，各年投资计划额为:第一年完成投资 20%，其余投资在后两年平均投入，年均价格上涨率为 5%，则该项目建设期间价差预备费为(        )万元。
126、已知每 m2 墙面所需的勾缝时间为 10 分钟，根据工时规范，辅助工作时间占工序作业时间的 2%，准备与结束时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、2%、15% ,求一砖半墙勾缝的时间定额为(        )工日/m3。
129、已知某建设项目总投资中各项内容数据如下:设备及工器具购置费 1000 万元，建筑安装工程费 600 万元，建设用地费 500 万元，与项目建设有关的其他费用为 150 万元，与未来生产经营有关的其他费用 50 万元，基本预备费 200 万元，价差预备费 300 万元，建设期利息 80 万元，则该项目的建设投资为(        )万元。
130、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分别为 3 台和 5 台，单价为10 万元/台和 15 万元/台;报告期实际采购数量均为 4 台，单价为 12 万元/台和 16 万元/台。则该建设项目设备、工器具价格指数为(        )
131、某项目应收账款 500 万元，预付账款 400 万元，存货 100 万元，现金 200 万元，流动负债 460 万元，应付账款 120 万元，则其流动资金估算额为(        )万元。 流动资金=流动资产-流动负债 =500+400+100+200-460
132、已知某施工机械需要 3 人操作，操作人员的年法定工作日为 250 天，该施工机械年工作台班为 225 台班，若人工日工资单价为 80 元，则该施工机械台班人工费为(        )元。
133、某建设项目及其主要生产车间的有关数据如下表，则该车间新增固定资产价值为(        )万元。单位:万元
134、(        ) 是以建设项目、单项工程、单位工程为对象，反映其建设总投资及其各项费用构成的经济指标。
135、除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照以下(        )约定执行。
136、(        )是建立施工项目成本管理责任制，开展成本控制和核算的基础。
137、项目建议书阶段的投资估算额度的偏差率应控制在(        )以内。
138、施工图预算是在 (        )阶段进行编制的
139、甲级工程造价咨询企业中，专职从事工程造价专业工作的人员和具有一级造价工程师注册证书的人员分别不少于(        )。
140、下列费用中，属于与未来生产经营有关的其他费用的是(        )。
141、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201) ，施工工期的起算日期为(        )。
142、分部分项工程的综合单价的组价过程描述，正确的是(        )。 ①在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算出所组价定额项目的合价;②依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机具台班单价;③将若干项所组价的定额项目合价相加除以工程量清单项目工程量;④依据提供的工程量清单和施工图纸，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量
143、(        )所提供的各种成本信息，是成本预测、成本计划、成本控制、成本分析和成本考核等各个环节的依据。
144、工程项目竣工验收合格是以(        )的日期为实际竣工日期。
145、建设项目招标投标是国际上广泛采用的(        )择优选择工程承包商的主要交易方式。
146、编制投标文件的时间自招标文件开始发出之日起到投标人提交投标文件截止之日时止，最短不得少于(        )日。
147、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班闲置费用正确的计算方法是(        )
148、分部分项工程监理人不能按时进行验收的，应在验收前(        )小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过(        )小时。
149、按索赔的合同依据可以将工程索赔分为(        )。
150、关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是(        )
151、下列对于建设期贷款利息的估算，正确的是(        )。
152、国内外相关资料研究表明，设计阶段的费用只占建设工程造价的(        ) ，但在项目决策正确的前提下，它对工程造价影响程度高达(        )以上。
153、按照索赔程序，承包人首先要完成的工作应当是(        )。
154、BOT 有多种形式，其中 TBT 模式指的是(        )。
155、下列各项中，只用于投标报价编制，而通常不用于招标控制价编制的是(        )
156、由于承包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用(        )。
157、由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过(        )年。
158、监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的(        )天内完成核查，并报送发包人。
159、某新建项目，建设期为 3 年，第一年贷款为 600 万元，第二年贷款为 400 万元，第三年贷款为 200 万元，年利率为 10%。建设期内利息当年支付，则该建设期第 3 年贷款利息为(        )万元。 (600+400+200/2)*10%
160、每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均年产值的(        )倍。
161、投标人撤回已提交的投标文件，应当在(        )之前。
162、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金说法，正确的是(        )。
163、施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的检修间隔进行必要的检修，以恢复其正常功能所需的费用是(        )。
164、招标人要求递交投标保证金的，应在投标文件中明确。投标保证金不得超过(        )。
165、为了有效地控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由(        )确认并签发工程变更指令。
166、通过采用工程造价信息管理系统，尽量缩短信息在处理过程中的延迟，属于工程造价信息管理的(        )原则。
167、基本预备费的取费基数为(        )。
168、(        )是在施工成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析， 以寻求进一步降低成本的途径。
169、某公开招标项目，招标人项目估算价为 3000 万元，三家投标单位的报价分别为 2580 万元、2600 万元、2700 万元，则该项目的投标保证金最可能为(        )万。
170、某进口设备，按人民币计算的离岸价为 200 万元，到岸价为 250 万元，进口关税率为10%，增值税率为 17%，无消费税。该进口设备应缴纳的增值税额为(        )万元。 250*10%=25 (250+25)*17%=46.75
171、下列有关国产非标准设备原价的表述，说法错误的是(        )。
172、某建设项目估算的工程费为 5000 万元，计划于估算完成 1 年后开工建设，建设期为 1年。若年平均投资价格上涨率为 8%，则项目建设期间价差预备费为(        )万元。 5000*[(1+8%)1+1-0.5次方-1]
173、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费常按(        )计算。
174、关于招标方式的说法，正确的是(        )。
175、下列各项费用中，属于工程建设其他费用中研究试验费的是(        )。
176、从目前我国现状来看，(        )主要用于国有资金投资工程编制投资估算的依据。
177、技术图书资料费、业务招待费、设计审查费属于(        )单位的管理费。
178、组成建设工程施工合同的文件包括:①中标通知书;②投标函及其附录;③合同协议书;④通用合同条款;⑤专用合同条款及其附件;⑥图纸;⑦已标价工程量清单或预算书。若专用合同条款无另外约定，则解释合同的优先顺序是
179、国有资金(含国家融资资金)为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额(        )以上，或虽占投资总额不足(        )但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。
180、根据《建筑工程质量管理条例》的规定，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是(        )。
181、单位建筑工程预算的费用项目包括(        )。
182、流动资金估算一般可采用(        )
183、根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中，属于建设期利息包含的内容是(        )。
184、关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是(        )
185、某施工合同约定:人工工资为 200 元/日，窝工补偿按人工工资的 25%计算。在施过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日;②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 个工日;③几天后，场外停电，停工 1 天，人员窝工10 个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为(        )元。 1不索赔、20*200+10*200*25%=4500
186、(        )是指在施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者，按施工项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩。
187、材料单价采用一般计税方法时，材料单价中的原价、运杂费等均应(        )增值税进项税额。
188、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法正确的是(        )。
189、已知某工程承包合同价款总额为 5000 元，其主要材料及构件所占比重为 60%，预付款总金额为工程价款总额的 10%，则预付款起扣点是(        )万元5000-(5000*10%)/60%
190、编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据是
191、建设单位采用工程总承包方式，其总包管理费由建设单位与总包单位根据总包工作范围在合同中商定，从(        )中支出。
192、承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前(        )小时通知工程师验收清点。
193、下列关于施工成本控制说法错误的是(        )。
194、已知某建设项目报告期建筑安装工程费为 1000 万元，其中人工费 150 万元，材料费 400万元，施工机具使用费 200 万元，管理费 100 万元，若上述四项费用的个体指数分别为105%、 108%、110%和 102%，则该建设项目建筑安装工程造价指数为(        )。 150/1.05+400/1.08+200/1.1+100/1.02+150/1=943.09 1000/943.09*100%=106.03%
195、某建设项目建安工程费 500 万元，设备购置费 300 万元，工程建设其他费按工程费用的30%计算，基本预备费率为 10% 。建设前期 1 年，建设期为 2 年，各年投资计划额如下:第一年投资40%，第二年投资 60%，若年涨价率为 5%，则该项目建设期间价差预备费为(        )万元。
196、已知某建设项目在达产后年经营成本为 600 万元，年营业费用为 200 万元，其中其他营业费用的比例为 15%，产成品的周转次数为 10 次，则产成品的估算值为(        )万元。
197、已知某建设工程施工招标时，招标控制价为 8000 万元，中标人的中标价为 7200 万元，两者中均包含 100 万安全文明施工费，则在工程变更进行价款调整时，承包人的报价浮动率为(        )。
198、已知某单项工程预付备料款限额为 300 万元，主要材料款在合同总价中所占的比重为60%，若该工程合同总价为 1000 万元，且各月完成工程量如下表所示，则预付备料款应从月起扣(        )。1000-300/60%=500
201、建设工程造价有两种含义，从业主、业主和承包商的角度可以分别理解
202、造价师初始注册和延续注册的有效期为(        )。
203、概算造价是指在初步设计阶段，预先测算和确定的工程造价，主要控制额为(        )。
204、有效控制工程造价重点的阶段为(        )
205、建设项目的工程造价在量上与      相等。
206、下列定额中，不属于按用途分类的是(        )。
207、某抹灰班 13 名工人，抹某住宅楼白灰砂浆墙面，施工 25 天完成抹灰任务，个人产量定额为 10.2m2/工日，则该抹灰班应完成的抹灰面积为(        )。
208、     是指具有独立设计文件，可以单独施工，建成后能够独立发挥生产能力，产生经济效益的工程。
209、铺底流动资金为项目投产后所需流动资金的(        )。
210、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的
211、单项工程综合概算是由      汇总构成。
212、综合单价的构成(        )。
213、一般认为，投标是一种(        )。
214、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在      人民币以上的，必须进行招标。
215、工程项目定标后，建设方和施工方对工程的质量重新约定的(        )。
216、施工企业向建设单位索赔时证据(        )。
217、发包人参与全部工程竣工验收分为(        )。
218、竣工决算反映的是项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的(        )。
219、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期限为
220、由于勘察、设计方面的原因造成的质量缺陷应由          负责维修或处理
221、我国规定，造价工程师单位注册和执业为(        )。
222、建设工程承包价格对应于(        )。
223、建设工程项目总造价是指项目总投资中的(        )。
224、有效控制工程造价重点的阶段为(        )。
225、在世界银行工程造价构成中，下列哪项费用是可能不动用的费用。
226、工程建设定额，按其反映的生产要素内容分为(        )。
227、某办公楼需浇筑 1000 m2 的地坪，每天有 20 个工人参加施工，时间定额为 0.2 工日/ m2，则完成该任务需要      天。
228、     是指具有独立设计文件，可以独立施工，但建成后不能产生经济效益的工程。
229、系数估算法提出也可称为(        )。
230、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的(        )。
231、概算指标法采用的是(        )。
232、工程量清单主要由      组成。
233、在设备购置评标中，采用技术规格简单的初级商品，由于其性能质量相同，可把价格作为唯一尺度，将合同授予      的投标者。
234、根据《招标投标法》，以下项目中可以不进行招标的是(        )。
235、工程项目定标后，建设方和施工方对工程的质量重新约定的。
236、施工单位在办理工程竣工结算时(        )。
237、建设项目的交工验收中，由监理人组织的是(        )。
238、在竣工财务决算表编制过程中，属于资金来源项目的是(        )。
239、下列有关保修的阐述，错误的是(        )。
240、由于勘察、设计方面的原因造成的质量缺陷应由      负责维修或处理。
更多问卷 复制此问卷